500KVA箱變施工安裝合同
隨著法律知識(shí)的普及，人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭(zhēng)端。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編為大家整理的500KVA箱變施工安裝合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
甲方：_______
乙方：_______
根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，雙方就 500KVA箱式變壓器制造、施工、安裝達(dá)成一致，訂立以下協(xié)議：
一、工程概況
1、項(xiàng)目名稱(chēng)：_______
2、項(xiàng)目地點(diǎn)：_______
3、施工范圍：
①箱變基礎(chǔ)；
②箱變制造、安裝、實(shí)驗(yàn)、調(diào)試；
③電纜溝挖填、電纜敷設(shè)；
④接火送電。
3、質(zhì)量要求：箱變?cè)O(shè)備符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，通過(guò)_______電業(yè)主管部門(mén)驗(yàn)收，保證接火送電。
4、工期：計(jì)劃_______年3月8日開(kāi)工，_______年3月27日完工。總工期20天，簽訂合同12天內(nèi)完成基礎(chǔ)，設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝完畢，8天內(nèi)接火送電。
二、雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任：
（1）指定箱變安放位置并將附近地下管線(xiàn)情況通知給乙方；
（2）按協(xié)議約定支付工程款；
（3）施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)進(jìn)行整改，并經(jīng)甲方、監(jiān)理重新檢查認(rèn)可。如乙方不予整改或整改不及時(shí)，甲方有權(quán)按照20xx元/次進(jìn)行處罰，同時(shí)不免除由此造成工期拖延的乙方違約金。
2、乙方責(zé)任
（1）乙方必須加強(qiáng)自身的`施工現(xiàn)場(chǎng)管理，指派王勝東為乙方駐工地代表，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。執(zhí)行甲方的各項(xiàng)要求和施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境安
全管理計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)和電業(yè)主管部門(mén)、環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定，做到文明施工，不發(fā)生環(huán)境和職業(yè)健康安全事故。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施，避免火災(zāi)和人員傷害事故和財(cái)產(chǎn)損失。
（2）乙方在施工中要對(duì)施工人員加強(qiáng)安全教育管理工作，服從甲方代表及監(jiān)理工程師的管理與檢查，自行配置符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品及安全防護(hù)設(shè)施，確保安全生產(chǎn)。對(duì)出現(xiàn)的安全傷亡事故責(zé)任由乙方自負(fù)。乙方做好防火、防盜工作，如發(fā)生火災(zāi)或盜竊事件，乙方承擔(dān)全部責(zé)任，若對(duì)甲方造成損失的，還要承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償。
（3）甲方、監(jiān)理單位對(duì)乙方在施工中存在的不安全因素有權(quán)提出整改或停工整頓，并有權(quán)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行安全處罰。甲方、監(jiān)理單位不因?yàn)樾惺勾吮O(jiān)督權(quán)而對(duì)乙方發(fā)生的安全費(fèi)用與事故承擔(dān)任何責(zé)任。
（4）乙方必須嚴(yán)格按照箱變?cè)O(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行制造、施工、安裝，確保符合泰安市電業(yè)主管部門(mén)要求，確保驗(yàn)收通過(guò)，在本合同約定期限內(nèi)送電成功。
三、合同價(jià)款及支付方式
1、合同總價(jià)為（人民幣）：_______ 元，大寫(xiě)：_______ 整。
2、本合同價(jià)格為完成本工程所需的成本、利潤(rùn)、機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)等各項(xiàng)試驗(yàn)費(fèi)、檢測(cè)驗(yàn)收、配合費(fèi)、管理費(fèi)、缺陷修復(fù)、政策性文件規(guī)定、保險(xiǎn)、保修、技術(shù)服務(wù)、咨詢(xún)、稅金、各項(xiàng)措施費(fèi)用、規(guī)費(fèi)及完成本工程所有責(zé)任、義務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、與各相關(guān)單位間配合服務(wù)費(fèi)用。該費(fèi)用為含稅價(jià)格，在甲方每次支付費(fèi)用時(shí)，乙方應(yīng)依法提供等額發(fā)票。
3、支付方式：無(wú)預(yù)付款，箱變安裝調(diào)試完畢并經(jīng)驗(yàn)收合格具備接火條件付合同價(jià)款50%，；通電正常使用后10日內(nèi)付至總價(jià)的95%，剩余5%在滿(mǎn)兩年質(zhì)量保修期后一周內(nèi)付清。保修期自接火送電正常之日起兩年。
4、埋地電纜暫按100米考慮，電纜溝暫按65米考慮，在最終施工完畢并驗(yàn)收合格后按實(shí)測(cè)實(shí)量數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)算，單價(jià)按照乙方中標(biāo)單價(jià)。
四、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)按照合同付款方式付款，因甲方原因工程拖期，乙方不承擔(dān)責(zé)任，同時(shí)工期順延。
2、乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求和電業(yè)局有關(guān)規(guī)定施工，由于乙方原因，造成工期延誤時(shí)，乙方須向甲方支付違約金，違約金按5000元/天計(jì)算。如乙方擅自更改設(shè)計(jì)或其他原因?qū)е虏荒馨磿r(shí)接火送電，甲方有權(quán)終止合同，同時(shí)扣留乙方進(jìn)場(chǎng)設(shè)備，不再支付任何費(fèi)用，同時(shí)追回已經(jīng)撥付工程款，加罰與本合同價(jià)款數(shù)額相等的罰款。
3、因乙方原因造成火災(zāi)或安全事故的，由乙方承擔(dān)所有處罰、賠償、責(zé)任、費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)（包括賠償甲方供材），甲方不承擔(dān)任何處罰、賠償、責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。
五、其他
1、談判文件及乙方報(bào)價(jià)文件、談判過(guò)程中的承諾或說(shuō)明等一切談判中的資料，作為本合同的附件。
2、本合同的未盡事項(xiàng)，必要時(shí)由甲、乙雙方另訂補(bǔ)充合同，經(jīng)簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。
3、本合同糾紛解決方式：甲、乙雙方協(xié)商解決，雙方協(xié)商不能達(dá)成一致，向工程所在地人民法院提出訴訟。
4、本合同一式陸份，甲方四份，乙方兩份，自各方蓋章簽字后生效。
甲方（蓋章）： _______乙方（蓋章）：_______
法定代表或委托代理人：_______ 法定代表或委托代理人：_______
簽約日期：_______
【500KVA箱變施工安裝合同】相關(guān)文章：
施工安裝合同10-10
安裝施工合同范文04-23
水電安裝施工合同11-12
水電安裝施工合同11-03
鋼網(wǎng)架安裝施工合同范文10-18
護(hù)欄安裝施工合同范本04-07
電梯安裝施工合同范本04-09
機(jī)電安裝施工合同范本10-31
暖氣安裝施工合同書(shū)01-02
線(xiàn)路安裝施工合同書(shū)12-25