- 相關推薦
環(huán)保工程承包合作合同
在人民愈發(fā)重視法律的社會中，合同在生活中的使用越來越廣泛，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編收集整理的環(huán)保工程承包合作合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
環(huán)保工程承包合作合同1
合同編號：___________________
簽約時間：有限公司（以下簡稱甲方）
甲方代表：
承包單位：____________工程有限公司（以下簡稱乙方）
乙方代表：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝變配電設備達成如下協(xié)議：
第一條工程設備采購內容
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，札薩克水庫西部礦區(qū)中水回用工程，甲方?jīng)Q定由乙方負責污水處理廠建設中的工藝設備采購及安裝工程，土建及附屬工程不在本協(xié)議范圍之內。
設備包括采購及安裝包括：混凝沉淀系統(tǒng)、MBR污水處理系統(tǒng)、二氧化氯消毒系統(tǒng)，合同金額____________萬元（￥：____________元）,以最終核定金額為準。
第二條質量驗收標準
乙方上述系統(tǒng)工程質量達到環(huán)保質量要求，回用水達到國家及環(huán)保要求標準，產(chǎn)品質量合格。
第三條工期
乙方自接到甲方首期款后90內完成。
第四條雙方責任
一、乙方責任：
1、乙方負責提供產(chǎn)品合格證書、材料合格證、產(chǎn)品保修單、日常運行操作程序說明及故障咨詢。產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意。
2、工程現(xiàn)場乙方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作；
3、由于安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。
二、甲方責任：
1、工程現(xiàn)場甲方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作；
2、甲方如需調整產(chǎn)品型號，應及時通知乙方，并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
3、對以下原因造成的.竣工日期延誤，經(jīng)甲乙雙方確認,工期相應順延：
（1）工程量變化或設計變更；
（2）不可抗力；
（3）甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工；
（4）甲方同意工期順延的其他情況。
第五條
價款結算方式及期限：
1、本合同價款為雙方約定方式支付設備及安裝工程款
序號
分項工程名稱
價格（萬元）
備注
1混凝沉淀系統(tǒng)110
處理規(guī)模1000噸/日
2MBR系統(tǒng)300
處理規(guī)模1000噸/日
3二氧化氯消毒系統(tǒng)90處理規(guī)模1000噸/日
2、結算方式：預付款30%，進度款40%，環(huán)保驗收后一次性支付全款。
第六條產(chǎn)品質量責任和售后服務條款
1.自驗收之日起,工程保修期為壹年。
2.質保期結束后，由使用方和乙方另行自愿簽定合同予以確定。
第七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第九條因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協(xié)商解決。
第十條解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí)，由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第十一條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
第十二條合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
授權代表：
授權代表：
__年___月____日
__年___月____日
環(huán)保工程承包合作合同2
合同編號：FT1403簽約時間：20__年3月25日
工程地點：_________
發(fā)包單位：______有限公司（以下簡稱甲方）
甲方代表：_______________
承包單位：北京____工程有限公司（以下簡稱乙方）
乙方代表：____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝變配電設備達成如下協(xié)議：
第一條工程設備采購內容
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，札薩克水庫西部礦區(qū)中水回用工程，甲方?jīng)Q定由乙方負責污水處理廠建設中的工藝設備采購及安裝工程，土建及附屬工程不在本協(xié)議范圍之內。
設備包括采購及安裝包括：混凝沉淀系統(tǒng)、MBR污水處理系統(tǒng)、二氧化氯消毒系統(tǒng)，合同金額伍佰萬元（￥：5，000，000元）,以最終核定金額為準。
第二條質量驗收標準
乙方上述系統(tǒng)工程質量達到環(huán)保質量要求，回用水達到國家及環(huán)保要求標準，產(chǎn)品質量合格。
第三條工期
乙方自接到甲方首期款后90內完成。
第四條雙方責任
一、乙方責任：
1、乙方負責提供產(chǎn)品合格證書、材料合格證、產(chǎn)品保修單、日常運行操作程序說明及故障咨詢。產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意。
2、工程現(xiàn)場乙方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作；
3、由于安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。
二、甲方責任：
1、工程現(xiàn)場甲方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作；
2、甲方如需調整產(chǎn)品型號，應及時通知乙方，并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
3、對以下原因造成的竣工日期延誤，經(jīng)甲乙雙方確認,工期相應順延：
（1）工程量變化或設計變更；
（2）不可抗力；
（3）甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工；
（4）甲方同意工期順延的'其他情況。
第五條價款結算方式及期限：
1、本合同價款為雙方約定方式支付設備及安裝工程款
序號
分項工程名稱
價格（萬元）
備注
1
混凝沉淀系統(tǒng)
110
處理規(guī)模1000噸/日
2
MBR系統(tǒng)
300
處理規(guī)模1000噸/日
3
二氧化氯消毒系統(tǒng)
90
處理規(guī)模1000噸/日
2、結算方式：預付款30%，進度款40%，環(huán)保驗收后一次性支付全款。
第六條產(chǎn)品質量責任和售后服務條款
1.自驗收之日起,工程保修期為壹年。
2.質保期結束后，由使用方和乙方另行自愿簽定合同予以確定。
第七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第九條因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協(xié)商解決。
第十條解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí)，由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第十一條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
第十二條合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
【環(huán)保工程承包合作合同】相關文章：
工程承包合作合同范本（精選6篇）06-15
承包合作合同05-05
工程合作合同03-19
環(huán)保工程合同02-03
環(huán)保工程合同03-03
公路工程施工承包合作協(xié)議11-10
工程承包轉讓合同12-22
工程簡易承包的合同01-04
工程承包施工合同11-30
工程承包簡單合同12-13