委托承攬合同

委托承攬合同

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，很多場合都離不了合同，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編精心整理的委托承攬合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

委托承攬合同1

　　訂立合同雙方：

　　承攬人：______________________________

　　定作人：______________________________

　　定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　編號：________________________

　　名稱：________________________

　　規(guī)格：________________________

　　單位：________________________

　　數(shù)量：________________________

　　備注：________________________

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　如果需要加工定制物品并需要封存樣品的話，雙方應(yīng)當在當面封簽，并將其妥善保存，作為驗收時的依據(jù)。

　　編號

　　名稱

　　規(guī)格

　　單位

　　數(shù)量

　　備注

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　________________________________________________________________________

　　(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作人檢驗。

　　承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.用定作人原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。

　　定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。

　　承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補齊。

　　承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.原材料等物品交(提日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　_____________________________________________________________________

　　(1.當承攬人在履行工作時發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求存在不合理之處時，應(yīng)及時向定作人反饋并提出修改建議。定作人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)，給予具體修改意見。

　　承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。

　　2.承攬人在承接工作時，必須遵守定作人的保密要求，嚴格保守技術(shù)資料的機密性。未經(jīng)定作人授權(quán)，承攬人不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品或?qū)⑵湫孤督o第三方。

　　3.定作人應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　___________________________________________________________________

　　(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　________________________________________________________________________

　　(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作人應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。

　　驗收前承攬人應(yīng)當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。

　　在保證期限內(nèi)，如果產(chǎn)品出現(xiàn)問題，除非是由于定制人使用或保管不當?shù)仍�因造成質(zhì)量問題，否則承攬方有責任修復(fù)或退換產(chǎn)品。

　　3.當事人雙方對承攬的'定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　________________________________________________________________________

　　(1.交(提定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。

　　任何一方要求提前或延期交(提定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交(提定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模�以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　____________________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　___________________________________________

　　_____________________________

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　________________________________________________________________________

　　第十一條其他

　　________________________________________________________________________

　　(如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。

　　定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，承攬人不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。

　　2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預(yù)付款。

　　承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。

　　定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還，等等。

　　第十二條承攬人的違約責任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當負者修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。

　　三、如果定制物品的包裝不符合合同規(guī)定，需要進行返修或重新包裝，責任方應(yīng)該承擔相應(yīng)的費用。責任方需要負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　若定作人因包裝物不合格而要求賠償損失，承攬人應(yīng)當支付定作人低于合格包裝物價值的部分賠償。此時，定作人不需要返還或重新包裝。

　　因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　四、在定制物品交付過程中，若出現(xiàn)延遲交付、返修、更換、補交等情況，應(yīng)向定制人支付違約金。若合同中未規(guī)定具體數(shù)額，則應(yīng)參考中國人民銀行相關(guān)延期付款規(guī)定，按照逾期交付部分的價款總額計算并支付違約金。

　　以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。

　　未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作時，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度違約金。

　　六、如果定制的產(chǎn)品不能按照合同規(guī)定在約定地點交付，暫時由定制人代為保管時，定制人有權(quán)要求賠償其實際支付的保管、維護費用。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作人因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

　　十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權(quán)拒收，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。

　　如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作人的違約責任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬犬因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度的違約金;不屬承攬人提供材料的。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權(quán)解除合同，定作人應(yīng)當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當償付承攬人停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　定作人超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物時，承攬人有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時，定作人還應(yīng)補償不足部分，如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬人的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人，承擔因此

　　而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、_____，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自______年_____月____日起生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份，交________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)各留存一份。

　　定作人：(蓋章________________

　　代表人：(蓋章________________

　　地址：__________________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　承攬人：(蓋章________________

　　代表人：(蓋章________________

　　地址：__________________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　____________年_______月_____日

委托承攬合同2

　　委托方(甲方：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　統(tǒng)一社會信用代碼：

　　承接方(乙方：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　統(tǒng)一社會信用代碼：

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，就系統(tǒng)設(shè)備工程委托承攬事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵守。

　　1、合同內(nèi)容

　　本合同所指的項目是：。(系統(tǒng)配件參考<附件一：物料清單>

　　2、合同金額

　　2.1合同總金額為人民幣__元，大寫：。

　　2.2合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。

　　3、付款方式

　　3.1付款

　　合同簽訂后__天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總金額的%，即人民幣 __元，大寫：。

　　3.2設(shè)備進度款

　　當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的__ %，即人民幣__元，大寫：。

　　3.3工程結(jié)算付款

　　本合同項下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起__天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價的'__%，即人民幣 __元，大寫：。

　　3.4最終驗收付款

　　甲方代表正式驗收后，乙方需在5個工作日內(nèi)收到合同總價的%。合同總價為人民幣__元，大寫為：。

　　3.5其它事項

　　____________________________________________________________________________。

　　4、合同雙方責任

　　4.1甲方責任

　　4.1.1按本合同第3條規(guī)定及時向乙方支付合同款。

　　4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。

　　4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。

　　4.1.4協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進度。

　　4.1.5工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗收申請之時起 __個工作日內(nèi)安排驗收。

　　4.2乙方責任

　　4.2.1按合同規(guī)定負責進行施工設(shè)計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

　　4.2.2負責安排對甲方技術(shù)人員進行免費培訓(xùn)。

　　4.2.3確保所提供的設(shè)備材料與<附件一>質(zhì)量相符。

　　4.2.4向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時間為全天24小時

　　5、安裝及調(diào)試

　　5.1安裝及調(diào)試責任

　　乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負全部責任。

　　5.2在整個安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進行施工。

　　6、甲乙雙方在履行合同過程中有違約行為的，應(yīng)當賠償因此給對方造成的損失。

　　7、雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)當及時協(xié)商解決。如無法協(xié)商解決，則可以向當?shù)赜袡?quán)機構(gòu)申請調(diào)解；如調(diào)解仍不能解決爭議，則可以提交給有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

　　8、本合同為有效文件，甲方與乙方各持一份，自雙方簽署并蓋章之日起生效。如本合同未包含相關(guān)事項，甲、乙雙方將另行商議處理。

　　委托方(簽章：

　　受托方(簽章：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　委托代理人：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　__年__月__日

　　__年__月__日

　　簽于：

　　簽于：

委托承攬合同3

　　委托方：（以下稱甲方）

　　承接方：（以下稱乙方）

　　一、合同內(nèi)容

　　本合同項所指的項目是：（系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）

　　二、合同金額

　�。�1）合同總金額為人民幣：（rmb：）

　�。�2）合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。

　　三、付款方式

　�。�1）付款

　　合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣（rmb）。

　�。�2）設(shè)備進度款

　　當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣（rmb）。

　　（3）工程結(jié)算付款

　　設(shè)備安裝完畢后，經(jīng)甲方人員驗收合格后的第二個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付合同總價的____%（大寫：__________元整）。

　�。�4）最終驗收付款

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同工作完成后的10個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價的80%，即人民幣（rmb）。

　�。�5）其它事項

　　四、合同雙方責任

　�。�1）甲方責任

　　1、按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。

　　2、提供好施工現(xiàn)場的'土建、水、電等條件。

　　3、安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。

　　4、協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進度。

　　5、工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內(nèi)安排驗收。

　�。�2）乙方責任

　　1、按合同規(guī)定負責進行施工設(shè)計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

　　2、負責安排對甲方技術(shù)人員進行免費培訓(xùn)。

　　3、確保所提供的設(shè)備材料與質(zhì)量相符。

　　4、向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。（響應(yīng)時間為全天24小時）

　　五、安裝及調(diào)試

　　（1）安裝及調(diào)試責任，乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負全部責任。

　　（2）在整個安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進行施工。

　　六、其它

　　本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。

　　甲方：_________________________乙方：_________________________

　　地址：_________________________地址：_________________________

　　電話：_________________________電話：_________________________

　　傳真：_________________________傳真：_________________________

　　簽約代表：______________________簽約代表：______________________

委托承攬合同4

　　委托方(甲方：

　　承攬方(乙方：

　　依照《民法典》、《廣告法》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂此合同，共同遵守。

　　第一條、制作承攬內(nèi)容

　　1.1項目：

　　1.2項目內(nèi)容：

　　1.3工期要求：

　　1.4其他要求：

　　第二條、制作費用

　　2.1乙方需按照甲方的標準來完成相關(guān)項目制作及安裝要求，待甲方驗收合格后，才可以按照項目結(jié)算相應(yīng)的費用。費用明細會在雙方確認要求后進行說明和商議。

　　第三條雙方約定的其他事項

　　3.1甲、乙雙方為委托方和承攬方之間的合作關(guān)系。在本合同期間內(nèi)，甲方將不承擔任何有關(guān)乙方安全責任保險及福利的'義務(wù)。

　　3.2乙方在廣告相關(guān)制作、安裝時，必須規(guī)范操作，不得違章作業(yè);乙方需做好相關(guān)安全措施，以確保人身安全。

　　3.3在合同有效期內(nèi)，乙方應(yīng)自備各種工具、設(shè)備等。在廣告項目使用的施工機械、工器具及防護設(shè)施方面，乙方必須按時進行安全檢查。乙方應(yīng)自行承擔交通工具、設(shè)備和工具的維修與保養(yǎng)費用。若在項目執(zhí)行過程中乙方及乙方雇傭的臨時工、民工或勞務(wù)協(xié)作者發(fā)生傷亡事故，乙方應(yīng)負責承擔相關(guān)費用，安全責任亦由乙方承擔，甲方不承擔任何連帶責任。

　　3.4本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章之日起生效。

　　甲方：________乙方：________

　　________年________月________日

【委托承攬合同】相關(guān)文章：

委托承攬合同03-24

委托加工承攬合同（經(jīng)典）04-29

委托加工承攬合同10-04

委托加工承攬合同01-29

委托承攬加工合同11-14

委托加工承攬合同09-17

委托承攬加工合同05-10

委托加工合同_承攬合同09-06

定做委托承攬加工合同05-26

（優(yōu)選）委托加工承攬合同07-09