標準裝修施工合同范文
由于各方面的原因，很多消費者在家庭裝修的談判過程中簽合同之前往往比較仔細，節奏也比較慢;但是一旦這個過程接近面臨簽合同時，消費者就開始急躁，希望盡快和裝修公司簽合同，盡快進入施工階段。下面是小編帶來的標準裝修施工合同范文，歡迎閱讀。
標準裝修施工合同范文
合同編號：
二零xx年 月 日
發包方： (以下簡稱“甲方”) 承包方： (以下簡稱“乙方”)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守。
第一條 工程概況
1 工程名稱： 。 2 工程地點: 。 3 工程內容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《工程材料祥單》)。 4 工程承包方式：雙方商定采取下列第 種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);
5 工程期限 歷天，開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
6合同價款：本合同工程款價為 元，施工過程中無增加費用，如需要增加部分費用，必須由雙方協商同意并簽名確認后增加該部分費用。
第二條 甲方義務
1 開工前 天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。
2 負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續，并負責交納物業管理處和報批的全部費用。
3負責提供施工所需的水源、電源;
4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系;
5不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作;
7參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。
8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。
第三條 乙方義務
1 指派 為乙方駐工地監理，負責本合同履行;按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。
2施工中嚴格遵循小區物業管理相關調理，執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程，如因乙方施工不規范造成的損失由乙方負責;
3嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按甲方要求進行安全文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄;
4保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;
5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第五條 材料的提供
1 由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表)，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;乙方驗收后應負責妥善保管。
2 由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
第六條 工期延誤
1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第七條 工程款支付方式
1合同生效后，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：
第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 55 %，即 元。
第二次：工程進度過半，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 30 %，即 元。
第三次：竣工驗收完畢，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 10 %，即 元。
第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方應留乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 5%，即質量保證金，其余余款結完。
4 本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起12個月，無任何問題將5%的保證金全部結算完畢。
第八條雙方責任和工期延誤處理
1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：
(1)不能提供水、電;
(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);
(3)不能按期提供自購材料、設備;
(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目;
(6)同意工期順延的其他情況。
(7)逾期驗收或無故怠于驗收;
(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
2對以下原因造成工期延誤, 工期不順延：
(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延;
(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
(3)乙方施工過程中違反安全操作規范造成人員傷害的，由乙方負責;
(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償;
(5)乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責。
(6)乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
3 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
4 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
5 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第九條 關于施工及驗收的約定
1乙方必須在甲方要求的時間內完工，經甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。 2乙方必須嚴格按甲方認可的材料進行施工(安裝)。
3工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后6天內驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
4雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。
第十條《工程預算報價表》雙方協商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
第十一條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;協商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。
第十二條 附則
1 本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商后簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。
2 本合同簽訂后工程不得轉包。
3 本合同一式貳份，雙方各執壹份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。
甲方: (簽字) 乙方: (蓋章)
委托代理人:_____________
地址：
電話： 法定代理人:_____________ 委托代理人:_____________ 地址： 電話：
【標準裝修施工合同】相關文章：
標準裝修施工合同06-15
裝修施工合同范本標準11-11
外墻裝修施工標準合同范本02-06
裝修標準合同01-09
標準裝修合同03-15
標準裝修合同模板03-20
標準裝修設計合同03-14
標準賓館裝修合同09-16
標準住房裝修合同05-16