有關鋼結構施工合同范本最新
在人們愈發重視契約的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編為大家收集的有關鋼結構施工合同范本最新，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
有關鋼結構施工合同范本最新1
建設方（以下簡稱甲方）：
承攬方（以下簡稱乙方）：
風險提示：發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商后同意簽訂本合同。
一、鋼結構工程概況
（1）工程名稱：
（2）工程地點：
（3）工程范圍和內容：本房為_______跨鋼結構廠房，規格：長_______米；寬_______米；檐高_______米，按圖紙施工。
（4）建筑外包面積：_______平方米。
二、工程施工日期
（1）開工日期：______年___月___日；
風險提示：關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：
工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
（2）竣工日期：______年___月___日；
（3）合同工期總日歷天數_________天。
三、工程合同造價及結算
（1）本合同的總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯系單形式可作調整，將調整后的金額以書面形式通知對方。
（2）本合同簽訂后，甲方須付預付款______％計人民幣______元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的______ ％計人民幣______元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______元作為工程款。
（3）工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
（4）如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟損失責任，并應向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。
（5）本合同造價結算方式：____________。
風險提示：工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。
四、質量標準
工程質量標準：質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
五、甲方的義務責任
（1）辦理好各種施工手續，并在乙方進場前提供給乙方；
（2）施工過程中，協助乙方協調好各種關系；
（3）提供施工所需的水、電源。
六、乙方的義務責任
（1）乙方須嚴格按照合同條款及設計圖紙要求購置材料并提供材質證明，并按相應標準進行加工制作，如不相符，甲方有權提出整改或相應經濟賠償；
（2）在施工過程中，乙方應文明施工；
（3）乙方在施工中發生的一切事故，由乙方負全責。
七、安全責任
乙方進場后，要嚴格按照操作規程及有關施工安全規范進行施工，嚴禁違章施工，如施工中違章發生安全事故及施工質量達不到要求，一切經濟損失及責任全部由乙方承擔。
風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。
八、材料的`提供
工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方，并附合格證、實驗報告，經監理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。
九、工程驗收
（1）乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明和相關規范精心施工，確保質量，施工中因施工責任造成不合質量要求，甲方必須及時提出，乙方應保證質量，負責返工修補并承擔一切費用，凡因乙方原因造成屋面滲漏等質量問題，由乙方無償保修一年（本工程由甲方單位人員驗收或由甲方報質監站組織為準）。
（2）甲方按施工圖紙、說明及國家有關規定進行驗收，竣工前乙方提出交工通知書，甲方接到通知書后應在五日內組織人員進行驗收，并簽具驗收證明，逾期按合格檢定。（竣工驗收合格后甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用則視為工程驗收合格）。
風險提示：保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。
十、維修期限
承包人應按法律、行政法規及國家關于工程質量保修的有關規定，在工程竣工驗收之前，與發包人簽訂質量保修合同，并對交付發包人使用的工程，在質量保修期內承擔質量保修責任。
保修期為：______年___月___日—______年___月___日。
風險提示：明確違約責任
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。
十一、違約責任
（1）因承包人原因導致工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔返工或采取加固措施發生的全部費用；
（2）因承包方原因導致延誤工期，按工程總造價的萬分之三/天賠償發包人；
（3）發包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任并按工程總造價的萬分之三/天賠償承包人。
十二、爭議解決
若雙方就經濟糾紛協商不成，可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。
十三、其他
（1）發包人、承包人履行合同全部義務后，發包人向承包人簽發履約證書，本合同即告終止。
（2）合同的權利義務終止后，發包人、承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。
（3）本合同正本____份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存____份。
（4）雙方根據有關法律、行政法規規定，結合工程實際，經協商一致后，可對本合同內容具體化、補充或修改，其效力同本合同。
發包人：（公章）
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
______年___月___日
承包人：（公章）
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
______年___月___日
有關鋼結構施工合同范本最新2
甲方：
乙方：
一、工程名稱：
二、工程內容：
三、安全施工措施:
1.乙方是安全施工的具體領導者，負責現場本隊施工區域的安全施工實施。
2.乙方應派一名現場安全施工的專職人員，負責安全施工的教育監督檢查。
3.明確安全施工責任，責任到到人，層層負責，切實地將安全施工落實到實處。
4.進入施工現場需正確佩戴安全帽。
5.施工機械機具每天使用前例行檢查，特別是鋼絲繩安全帶每天在上班之前，進行一次性檢查確保完好。
6.安裝和搬運構件板材時須戴好手套。
7.在吊裝時鋼絲繩出現斷鋼絲和纏結時要立即更換。
8.一天工作結束時，要將安裝的建筑物得真確支撐，以免發生意外。
9.在安裝墻板時，使用的腳手架的每層操作平臺要固定牢固，并做好防滑措施，拉好安全繩，系好安全帶。
10.腳手架與墻板有兩個以上的拉接點，并在外側設兩道支撐。支撐要固定在堅實有承載力的地面上。
四、防止高空墜落
1.現場施工人員均應正確佩戴安全帽，高空作業人員應正確安全帶，并要高掛抵用，并系在安全可靠的地方。
2.在安全行走之前，屋面板必須完全連接在檁條上，且每側均與其它屋面板連接。絕不能在部分連接或未連接的屋面板上行走，不得踩在屋面板的波峰上。
3.一旦發現屋面板留有油性的物質，立即抹去以防滑到或翻落。
五、防止高空墜物傷人
1.構件綁扎必須牢固，起吊點應在構件的重心位置。吊裝時應平穩，避免震動或擺動。
2.在吊裝時對構件需綁好，留繩控制方向。
3.構件安裝后，應檢驗各構件的連接和穩定情況，當連接確實安全可靠，方可松構卸索。
4.嚴禁在高空向下拋擲物料。
六、防止觸電事故
1.現場用電需有專業人員負責安裝維護管理，嚴禁非電工人員隨意拆改。
2.各種用電設備必須有良好的接地接零，對于現場用手持電動工具，必須有漏電保護器，其操作必須戴絕緣手套，穿絕緣鞋。
3.各種電線要經常檢查，有問題及時處理。
七、保險合同
1. 所有現場高空作業人員必須購買人身保險合同（本工程短期保險合同亦可。）
2. 工程部隨時抽查，如現場高空作業人員無保險，按每人500元罰施工隊長。
3. 施工人員進入現場前，該工程所有高空作業人員保險合同原件交工程部檢驗，無保險人員禁止進行高空作業。
以上條例如有違犯，視情嚴重處于20xx元以上的罰款，并且出現人身事故現象均有乙方承擔，均與甲方無任何關系。
甲乙雙方簽字（蓋章）后生效
甲方： 乙方：
經辦人： 經辦人：
電話： 電話：
日期： 日期:
【鋼結構施工合同最新】相關文章：
鋼結構施工合同范本最新04-25
最新鋼結構施工合同范本12-17
鋼結構施工合同范文05-05
鋼結構施工合同范文04-25
鋼結構施工合同范本03-24
廠房鋼結構工程承包施工合同10-17
鋼結構工程施工合同范本12-22
鋼結構企業成本預算及施工合同管理10-20
鋼結構工程施工承包合同08-24