- 相關推薦
土石方工程居間費的合同范本（精選7篇）
隨著人們對法律的了解日益加深，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的土石方工程居間費的合同范本（精選7篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
土石方工程居間費的合同范本（精選7篇）1
甲方：______________
乙方：______________
第一條：事項確認
委托方確認是經居間方介紹才獲得該工程項目信息，并確認居間方為委托方與礦主方龍里縣巨潮礦產品有限公司簽訂該項目施工合同的居間人。
第二條：委托方責任：
1、具有完全民事行為能力和支付居間費的人，具有能夠承擔該工程項目的施工能力。
2、能與居間人簽訂該工程項目的居間協議，誠實信用履行該工程項目的居間協議。
第三條：居間方責任：
1、給委托方提供準確工程信息及工程項目地址。
2、自行承擔該工程項目活動期間的一切費用和自身的安全責任，直至委托方與礦主方龍里縣巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目的承建施工合同。
3、在施工期間，居間方應積極配合委托方處理，施工事務時，以及施工過程中委托方和礦主方的.協調工作。
第四條：委托方與礦主方龍里縣
巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目施工合同之日起，居間人的居間活動結束，此工程項目居間合同協議書雙方簽字生效，雙方不得任何理由反悔。
1、委托方與建設方簽訂該工程項目：重晶石開采，石方、土方的開挖。
2、委托方重晶石石方每立方，土方硅礦。
第五條：付款方式
1、委托方按每月進度款足額支付居間費給居間方。
2、委托方得到建設方的進度款時，在三個工作日內向居間方支付居間費。
3、該工程完工之后，委托方得到建設方支付的結算款后，三個工作日內一次性付清居間費，不得任何理由拖欠余款。
第六條：如委托人不按時支付居間費，居間人可憑此合同向人民法院起訴，仲裁或申請支付令。按工程并且要委托方與建設簽訂的工程項目總量計算，居間人所得的居間費，另外加收5%的延遲費用。本合同支付完畢后此協議自然失效。
甲方：______________
乙方：______________
日期：______________
土石方工程居間費的合同范本（精選7篇）2
甲方（委托人）：_______________________
聯系地址：___________________________
聯系電話：___________________________
乙方（居間人）：________________________
聯系地址：____________________________
聯系電話：____________________________
甲乙方根據《_____》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的`承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的_____‰向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同金額的_____萬元。
2、居間報酬在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后的_____日內付清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。在本合同簽定時甲方向乙方支付_____萬元，做為乙方居間活動費用。居間人促成合同成立的，居間活動的費用，由居間人負擔；居間人未促成合同成立的，有權不予返還居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至______年____月____日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地_____委員會_____。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：______________
乙方：______________
日期：______________
土石方工程居間費的合同范本（精選7篇）3
甲方：______________
乙方：______________
鑒于：_________公司(以下簡稱甲方)與先生(以下簡稱乙方)通力合作，就承包“中國建設銀行四川分行金融運轉中心工程”一事，達成以下合作協議。
甲方的權利和義務：
一、甲方保證為承包該工程建設項目所提供的資質和有關資料真實，合法。
二、甲方為配合乙方的工作，指定專人負責溝通聯絡，并承諾配合乙方支付相關的差旅費，招待費等費用。
三、在本協議簽訂后兩日內，首先向乙方支付誠信金三百萬元人民幣，并按乙方要求匯入指定帳戶。
四、為感謝乙方的大力合作和辛苦勞動，甲方同意按工程總投資金額的4%做為勞務費和合作獎勵金保證開工后三個月內分期支付給乙方，可以提前付清，具體情況雙方另行協商。
五、甲方確認乙方是該工程項目簽約的唯一合作伙伴。甲方有權向乙方詢問該項目運作的進展情況，并有權提出合理化建議和意見。
乙方的.權利和義務：
一、乙方在簽定本協議并收到甲方的誠信金后，積極為甲方總承包該項目而努力工作，做好甲方與建設銀行總行相關負責人直接洽談，促使甲方盡快進入實質性工作。
二、乙方應全力協助甲方完成該項目的招、投(議)標事宜，并確保甲方對該項目投標成功。
三、乙方應為甲方在取費標準，預算金額等方面做出努力(確保甲方按一類取費)，為甲方爭取利益的最大化。但項目的總投資及標準以簽定正式合同為準。工程保證金交納標準及交納時間按照正式合同約定執行。
四、方如果沒有按照本協議約定，在30個工作日內完成該項目的正式簽約，乙方應無條件的在5個工作日內退還全部誠信金三百萬元給甲方，過期視為違約，乙方應承擔相應的違約責任。
違約責任：
甲乙雙方的任何一方未按照協議執行，所造成的相關損失由違約方承擔(國家政策變動或建總行計劃變動及大自然的不可抗力所造成的結果，雙方均不負任何責任，乙方應無條件的在5個工作日內退還甲方誠心金，乙方產生的費用，雙方另行協商)。
其他：
一、本協議白簽定之日起，甲乙雙方簽字蓋章后生效。
二、本協議一試四份，甲、乙雙方各持兩份，均有同等法律效力。
三、本協議未盡事宜，由甲乙雙方另行商議確定，并做為本協議的附件存在，與本協議具有同等法律效力。
甲方：______________
乙方：______________
日期：______________
土石方工程居間費的合同范本（精選7篇）4
甲方：______________
乙方：______________
甲方將以下住宅樓外墻保溫勞務工作承包給乙方，按照有關規定，經雙方友好協商達成如下協議
一、工程概況
1、工程名稱：_______
2、工程地點：_______
二、承包方式
1、承包方式：_______乙方帶工具(手持工具及耗材)施工
2、承包范圍：_______采用勞務承發形式，外保溫用聚苯板、尼龍脹栓、玻纖布、苯板粘結砂漿、抹灰砂漿歸甲方提供，乙方施工范圍由苯板粘結至抹面砂將完成。
三、甲方工作
1、協調各方面關系，保證乙方順利進入現場開展施工。
2、協調其他各施工方，提供倉庫，做好三通一平工作。
3、按合同支付合同款。
四、乙方工作
1、按合同組織施工人員，按甲方、監理要求施工。
2、施工滿足設計要求，符合現場規范要求，達到合格標準。
3、保證按合同約定日期完工，節約用料，雙方約定材料損耗為_______%。
五、合同價格及付款方式
1、本工程采用平方米包干價格，雙方協商價格為_______元/m2，各樓價款約計：_______
2、工程結算按實測粘貼苯板面積計算。
3、付款方式：_______根據施工進度支付(按工程量進度甲方付乙方完成工程量的`_______%。完工后付_______%)甲方監理驗收合格付至_______%，剩余款外墻膩子完成后付清。
六、工期
1、雙方約定開工日期為_______年_______月_______日，完工日期為_______年_______月_______日。
2、遇到不可抗力原因及甲方因素影響施工進度，工期相應順延，非上述原因乙方必須按時完工。
七、爭議及違約責任
1、本合同執行期間，發生爭議，雙方協商解決。
2、任何一方違約給另一方造成損失的，應承擔違約責任，遇不可抗力原因造成的損失不在此例。
3、甲方將工費支付給乙方，乙方應按時足額支付給施工工人工費，發生勞務糾紛與甲方無關。
4、預期違約金：_______雙方預期違約，應付對方違約金_______萬_______元。
八、安全文明施工
乙方教育現場施工人員遵紀守法，按安全規范要求安全施工，不違章指揮，不違章操作，由此發生傷亡事故由乙方承擔，與甲方無關。
九、其它
1、本合同未盡事宜，雙方協商簽訂補充協議。
2、本合同一式兩份，雙方簽字生效，雙方各執一份。
甲方：______________
乙方：______________
日期：______________
土石方工程居間費的合同范本（精選7篇）5
甲方：______________
乙方：______________
經雙方協商，就乙方為甲方制作安裝工程達成如下協議：
工程概況：
工程地點：
工程內容：
規格：
協議金額：____元（大寫：____元整）。
雙方責任：
甲方責任：
提供工程安裝位置、施工場地、用水電等事宜，如因現場協調原因拖延工期由甲方負責；
按協議規定支付預付款及結算余款，因付款拖延影響工期責任由甲方責任；
乙方負責提供工程的設計圖紙，甲方簽字確認效果圖及施工方案，如中途改變設計及施工方案造成的損失由甲方負責；
甲方委派相關人員進行施工現場協調，配合乙方進行現場施工。
�。ㄒ唬┮曳截熑危�
提供工程的.設計效果圖、施工圖及施工方案，經甲方簽字確認后嚴格按施工方案進行制作和安裝。
乙方保證工程的制作和安裝達到雙方協議的質量標準；（注：按圖紙施工）
乙方按協議規定的工期交工，因乙方原因拖延工期造成的損失由乙方負責；
乙方在工程制作和安裝過程中因乙方原因出現的人身傷亡事故，其后果和責任由乙方負責。
工程因人為破壞，不可抗拒因素除外
霓虹燈質量保二年，數碼管質量保三年。
付款方式：
雙方簽訂制作安裝協議后，甲方分二次向乙方支付工程款，即協議經雙方簽字生效后，首付50％的工程預付款元；工程結構完工后再付30%元工程完工后經甲方驗收合格后一次性付清（除2%質保金）余款元
完工日期：
自雙方簽訂協議后第二天算起為天（即___年___月___日前完工）如遇特殊情況，經雙方協商同意后，工期可后延。
附則：
1、本協議雙方代表簽字，雙方單位蓋章后生效。
2、本協議正本一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
3、本協議在執行過程中，如出現問題由雙方協商解決。協商解決不了時可以提請甲方所在地人民法院仲裁。
甲方：______________
乙方：______________
日期：______________
土石方工程居間費的合同范本（精選7篇）6
委托方：_______________________________(以下簡稱甲方)
法定代表人：____________________________
通訊地址：______________________________
聯系方式：______________________________
銀行戶頭：______________________________
銀行卡號: ______________________________
居間方：________________________________(以下簡稱乙方)
法定代表人：____________________________
通訊地址：______________________________
聯系方式：______________________________
銀行戶頭：______________________________
銀行卡號: ______________________________
甲、乙為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》等相關法律規定，經雙方充分協商，本著自愿、平等、互利互惠、誠實守信的原則，特訂立如下協議,以資共同遵守。
第一條委托事項
1、甲方計劃承接乙方接洽的____________________________工程項目，甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核，乙方接受甲方委托。
2、乙方應盡力為甲方撮合促成該工程項目，并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接，其受托期限為本合同之日起甲方第三人簽訂工程合同日止。
第二條居間人的權利和義務
1、乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方的居間人，并可以向第三方介紹公司的相關情況，但甲方書面確認是商業秘密的除外。
2、乙方應該認真完成甲方的委托事項，按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會，并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。
3、乙方應盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發包意向的第三方的情況。
4、乙方在前期辦理本受托事項過程中，因甲方過錯造成其損失時，將由甲方承擔責任。
5、乙方僅為甲方和上述公司的居間方，不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協議以及債權債務承擔任何責任。
第三條甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和第三方所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功則由甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
第四條居間費用及支付方式
1、若乙方促成有發包意向的第三方與甲方簽署承包合同，甲方應向乙方支付工程施工(承包)合同金額的百分之四點五(_______%)酬金。支付方式為：賬戶劃賬。作為乙方的傭金、勞務費等居間費。上述甲方支付給乙方的費用為稅后費用，稅費甲方自愿承擔。
2、付款時間：甲方與第三方簽訂正式施工承包合同之日支付人民幣________元，作為居間首期款，其余居間費根據發包方工程進度比例分_____次支付，所收款以收據或轉賬憑證為憑。
3、若乙方未能促成上述承包合同，乙方無權要求甲方支付酬金，其從事居間活動所支出的其它相關必要費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)乙方自行承擔。
第五條合同的解除
1、委托期限屆滿，約定目的未能實現而甲乙雙方不再續簽本合同將自動解除。
2、本合同約定目的實現，乙方收到甲方按照本合同第四條約定的酬金后，甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除。
3、委托期限屆滿之前，不論任何原因，甲乙雙方通過書面協議同意解除本合同的，或因不抗力致使本合同約定目的不能實現的。
4、當事人有其它違約或違法行為致使合同目的不能實現的。
5、在本合同履行過程中，乙方實際產生的費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)，因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經濟損失由甲方全部承擔。
第六條違約責任
甲方應按時支付相應費用，若違反本合同的約定則視為違約行為，則應向乙方支付居間費總額____%的`金額作為違約金，乙方協助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務。
第七條聲明及保證
甲方：
1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有能力簽署并履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續均已辦妥并真實合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人(需有法人委托授權書)，本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
5、甲方保證自有資質的真是性及合法性。
乙方：
1、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
3、本合同的簽署是合法公民或授權代表人，本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第八條保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本合同過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其它商業或企業秘密)予以保密。為經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業務或有損客戶利益的活動。
第九條爭議的處理
如甲乙雙方發生合同爭議，由雙方協商解決，協商不成，雙方同意向_______方所在地人民法院提起訴訟解決。
第十條合同解釋、補充及附件
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與合同具有同等的法律效力。
第十一條合同效力
本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。本合同正本一式四份，雙方各執二份，具有同等法律效力。
第十三條備注
如工程量增加，則居間費用可依照增加工程量的工程款，按百分之四點五支付居間費。
委托方(公章)：__________________
法定代表人(簽章)：_____________
________年______月______日
居間方(公章)：__________________
法定代表人(簽章)：____________
________年______月______日
土石方工程居間費的合同范本（精選7篇）7
甲方：______________
乙方：______________
甲乙為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、甲方接受乙方委托，向乙方提供關于工程項目的信息并最終促成乙方與建設單位簽訂工程項目的專業承包合同。
二、甲方的義務
1、甲方須向乙方提供有關工程項目的信息，并有義務協助乙方對該工程項目進行實地考察及相關商務事宜。
2、甲方承諾向乙方提供的關于工程項目的有關信息真實可靠。
三、乙方義務
1、乙方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由乙方全面履行和建設單位所簽訂的專業承包合同。乙方因履行合同而產生的權利和義務，與甲方無關。
3、如果居間成功或提供工程信息有效，則乙方應按本協議約定，向甲方支付居間報酬。
四、居間報酬金額、支付時間和支付方式
1、項目居間費用總額=項目信息費+項目提成。
A、項目信息費
裝修面積300㎡-700㎡(含)/項目，1000元/項目;裝修面積700㎡/項目，1500元/項目。
B、項目提成：凈合同額的'3%，5%
1)居間人僅提供工程信息，不引薦和建設單位直接洽談，居間成功提成3%。
2)居間人，引薦和建設單位直接洽談并參與到合同談判中，居間成功提成5%。
3)凈合同額指除去建設單位等返點，3.41%稅金后的合同額。
4)居間人能協助洽談，獲得較高利潤時，可協商項目提成額度。
2、項目信息費發放：乙方參與建設單位報價，且報價后客戶可跟蹤，報價后兩周內發放。
3、項目提成發放：項目簽訂合同后按照進度款比例逐次發放，每次發放為進度款入賬一周內，或項目驗收完畢后一次性發放，具體采用那種方式甲乙雙方可另行約定。
4、乙方可以轉帳或現金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的.商業秘密。
六、協議終止
1、本協議簽字生效后，有效期一年。
七、其他事項
1、甲方不得將本協議委托事項進行轉委托。
2、本協議一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：______________
乙方：______________
日期：______________
【土石方工程居間費的合同】相關文章：
工程居間費的合同01-06
工程居間費的合同01-06
關于工程居間費合同12-02
土石方工程居間的合同01-06
工程居間費的合同15篇02-17
土石方工程居間的合同14篇01-06
土石方居間合同04-01
土石方工程居間的合同范本（精選10篇）01-06
居間服務費的合同01-05