中文字幕在线一区二区在线,久久久精品免费观看国产,无码日日模日日碰夜夜爽,天堂av在线最新版在线,日韩美精品无码一本二本三本,麻豆精品三级国产国语,精品无码AⅤ片,国产区在线观看视频

      工程款合同

      時間:2024-02-28 13:11:15 其他合同范本 我要投稿

      工程款合同范本

        在當今社會,人們對合同愈發重視,合同的法律效力與日俱增,它可以保護民事法律關系。那么正式、規范的合同是什么樣的呢?以下是小編整理的工程款合同范本,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

      工程款合同范本

      工程款合同范本1

        甲方:XXXX有限公司

        乙方:XXXXXX有限公司

        經雙方友好協商達成以下協議:

        1、 乙方申請將甲方所欠乙方XXX項目外墻涂料工程款¥XXXX,現

        乙方申請將該筆款項轉給XXX,由XXX在XXXX購買住宅一套,該房屋戶名寫為XXXX,身份證號XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,若產生一切責任由XXXXXX春承擔。

        2、 該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。該筆費

        用轉為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方

        3、 乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與XXXXXXX有限公

        司無關。

        甲方:______________

        乙方:______________

        _____年_____月_____日

      工程款合同范本2

        甲方:_________

        乙方:_________

        甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:

        一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

        二、保證條款:

        1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;

        2.甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;

        3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;

        4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。

        5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

        三、本協議書簽訂后,乙方即擁有上述房屋的所有權(包括但不限于自用、出租、轉讓、抵押等)。

        四、本協議書簽訂后,乙方有權立即辦理房屋產權登記手續,或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房合同,辦理房屋產權登記手續。

        五、物業管理費用:

        1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;

        2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

        六、稅費、交易費用等。

        1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;

        2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

        七、房屋銷售

        1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;

        2.自本協議簽訂之日起,乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的,另行簽訂協議;

        3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;

        4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。

        八、違約責任

        如抵工程款的`房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

        九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

        十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

        十一、本協議,自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份,雙方各執兩份。

        甲方(蓋章):_____________ 乙方(蓋章):_____________

        授權代表(簽字):_________ 授權代表(簽字):_________

        _________年____月____日 _________年____月____日

      工程款合同范本3

        甲方:____________有限公司

        乙方:________________

        身份證號:____________

        ________________________

        身份證號:____________

        丙方:________________

        身份證號:____________

        甲乙丙三方依據《民法典》的相關規定,在自愿、平等的基礎上,就工程款支付及房屋抵押事宜,經過充分協商,達成如下協議:

        一、本協議中的甲方系____________市集寧區“____________”B—33#樓項目的施工單位,____________系“____________”B—33#樓的重包方,和內蒙古XX建筑安裝工程有限公司系掛靠關系。乙方________和__________________系集寧區“____________”B—33#樓的勞務大清包,丙方系集寧區“____________”B—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(大清包),丙方又從乙方處承包了木工勞務。

        二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務合同》的約定,乙方未能按照約定支付百分之六十的.工程款,為保證工程款的順利撥付,甲方自愿以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保,保證乙方向丙方支付工程款。

        三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元,如到期后乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款,丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售,將變賣房屋所得價款優先支付丙方的工程款。

        四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑之前從甲方處領到工程款并向丙方支付工程款____________萬元,甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內甲方結清全部工程款后返還,甲丙之間的抵押擔保關系解除。

        五、如果甲方在主體澆筑完工十日內未能結算全部工程款,丙方有權處置這套房屋,甲方無權收回該套房屋。

        六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑完工十日前,丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆筑完工十日后,乙方不能支付工程款,丙方有權依法處置抵押物。

        六:本協議的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保,與乙丙之間的《勞務合同》沒有關系,互不牽涉。

        七、如因甲方拖延支付工程款,給丙方造成的各項損失,丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。

        八、本協議一式三份,自協議各方簽字或按手印之日起生效,協議各方各執一份。

        甲方:____________

        乙方:____________丙方:____________

        ______年______月______日

      工程款合同范本4

        甲方:________________

        乙方:________________

        根據甲乙雙方協商,甲方委托乙方全面完成鳳陽縣政府年下達給甲方的'綠化施工任務。為了明確雙方責任,確保工期、質量及栽植效果,經雙方協商簽訂本合同,具體內容如下:

        一、工程名稱:省道S101、S307、S310綠化工程

        二、工程地點:省道S101、S307、S310府城鎮路段

        三、工程造價:30000元(叁萬元整)

        四、雙方責任:

        (一)甲方責任:

        1、提供道路綠化所需苗木。

        2、提供技術指導。

        3、安排人員對工程質量、工程進度進行監督。

        4、為施工人員施工提供必要的方便條件,做好有關協調工作以及其它事宜。

        5、工程竣后,及時組織人員對工程進行竣工驗收。

       。ǘ┮曳截熑危

        1、嚴格按照縣林業局要求栽植苗木4267棵。

        2、乙方自工程開工之日起至甲方竣工驗收之日保證苗木保存率達到100%,否則乙方應無償地進行補植。

        3、工程竣工后,要及時提供竣工驗收技術資料,參加竣工驗收,辦理竣工結算及交換手續。

        五、工程工期:

        工程自______年____月____日至______年____月____日內完成。

        六、工程款的撥付與結算:工程完工后,經甲方驗收合格一次性付清。

        七、本合同自簽訂之日起生效,一式二份,雙方各執一份。

        八、本合同未盡事宜,由雙方另行協商解決。

        甲方:________________

        乙方:________________

        日期:________________

        日期:________________

      工程款合同范本5

        發包人(甲方):(全稱)

        承包人(乙方):(全稱)

        依照、及其他有關規定,遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致,簽訂本合同。

        1 工程概況

        1.1 工程名稱: 。

        1.2 工程地點: 。

        1.3 工程內容: 。

        1.4 承包范圍: 。

        1.5 承包方式:

        □乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料(見附件)

        □乙方只包工

        1.6 工程結構: 。

        1.7 裝飾裝修施工面積: 。

        2 工程質量

        2.1 本工程質量應達到國家、北京或專業的質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。

        2.2 國家、北京或專業標準:《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-20xx)

        、 。

        2.3 約定標準: 。

        3 工期

        3.1 總工期: 日(為日歷工期,并包括)。

        3.2 開工日期: 年 月 日。

        3.3 竣工日期: 年 月 日。

        3.4 延期開工:乙方不能按期開工的,應提前2日以書面形式通知甲方,如甲方2日內未做出答復的,視為同意延期開工,具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的,則工期不順延;如因甲方原因需延期開工的,應征得乙方同意,由此造成的損失由甲方承擔,并相應順延工期。

        3.5 暫停施工(停工):甲方要求乙方暫停施工的,應在24小時內向乙方提出處理意見,乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的,乙方可繼續施工,由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的,甲方應在12小時內予以答復。甲方未能按時答復的,乙方可自行復工。

        3.6 工期順延

        3.6.1 發生以下情況的,工期順延,乙方不承擔責任:

       。1)甲方未能按合同約定提供開工條件的。

       。2)工程量增加、設計變更的。

       。3)甲方未按時驗收隱蔽工程的。

       。4)甲方未按時供應合同約定的材料和設備的。

        (5) 7日內由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。

        (6)甲方未按時支付工程款的。

       。7)因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。

        (8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

        3.6.2 出現以上情況時,乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的,由乙方承擔責任,工期不順延。

        3.7 工期提前

        3.7.1 提前竣工的條件應是采取可行的新技術措施,任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協議,且甲方應在3日內批準乙方修訂的進度計劃及新技術措施,并為趕工提供必要的條件。

        3.7.2 提前竣工協議應包含以下內容:

        (1)提前的時間。

       。2)乙方采取的技術措施。

       。3)甲方為實行新技術措施提供的條件。

        (4)實行新技術措施增加的費用。

        4 設計

        4.1 設計圖紙及技術文件的提供方式

        □由甲方于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。

        □由乙方于開工 日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件送甲方審批,甲方應于 日內審批完畢并交還乙方。

        □由甲方委托的專業設計公司于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。

        4.2 設計變更

        4.2.1 甲方要求變更設計時,應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。

        4.2.2 由于設計變更造成乙方材料積壓,由甲方負責處理并承擔相應損失。

        4.2.3 已完工程設計變更造成乙方返工的損失,由甲方承擔。

        4.2.4 設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續,乙方應變更,送甲方批準,同時調整工程價款。

        4.2.5 涉及設計變更的,設計圖紙提供方應給出變更設計圖紙及材料樣品,以作計價及施工依據。

        5 工程價款

        5.1 本工程價款:

        □招標工程以中標價為準。(應附)

        □非招標工程以審定的工程預(概)算書為準。

        5.2 本工程價款總計:人民幣 元 ,? 元。

        5.3 本工程價款可在出現下列情況時調整:

       。1)甲方確認的工程量增減。

       。2)甲方確認的設計變更或工程洽商。

        (3)符合“3.6.1”約定的其他工期順延條件之一的。

       。4)雙方約定的其他增減或調整。

        5.4 工程價款支付

        5.4.1 預付款為工程總價的 %,支付時間為 。甲方未按約定支付預付款的,乙方可書面通知甲方,如甲方在接到通知后3日內仍不能支付,乙方可延期開工。

        5.4.2 工程進度款

        5.4.2.1 乙方應在每月 日向甲方提交已完工程量報告及相關質量驗收記錄,甲方應在3日內會同乙方核實計量并檢驗工程質量。乙方無故不參加計量及質量驗收的,甲方計量視為有效并作為工程款支付依據;甲方逾期未作計量及質量驗收的,從第4日起乙方計量視為有效并作為工程款支付依據。

        5.4.2.2 工程進度款的撥付應包括洽商款項(如設計變更、工程量增加等)。

        5.4.2.3 乙方未經監理同意超出設計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。

        5.4.2.4 經乙方書面同意并明確延期付款日期后,甲方可延期付款;甲方延期付款應計算自確認延期5日后起算的應付工程款利息(按同期銀行貸款利率計算)。

        5.4.3 工程進度款付至工程總價90%時停止支付,10%尾款待工程竣工驗收合格后按雙方約定的方式結清。

        6 材料設備供應

        6.1 本工程由甲方供應主要材料設備的,雙方約定編制甲方供應材料設備一覽表作為本合同附件,一覽表中應準確寫明材料設備的品種、規格、型號、數量、質量等級、提供時間和地點等。

        6.2 本工程由乙方采購材料設備的,應按照設計說明、施工圖紙和有關技術資料標準要求進行采購,提供材料設備產品的質量、環保合格證明,并對所購材料設備質量負責。

        6.3 甲方提供和乙方采購的材料設備按約定到達指定地點前應通知對方,雙方應對材料、設備進行共同驗收。甲方供應的材料設備經驗收合格后,應移交給乙方管理、使用。

        6.4 本工程中的主要材料應由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應經雙方驗收后封存,作為材料供應和竣工驗收的實物標準。

        6.5 雙方所提供的工程主要材料應符合國家質檢總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。

        7 雙方派駐本工程項目的代表

        7.1 甲方派駐本工程項目的代表為 職務: ,

        職稱: 。

        7.2本工程項目甲方委托 公司依法對工程施工實施監理。

        監理工程師: 職務: 職稱:

        注冊證書號: 。

        7.3 乙方派駐本工程的項目經理為 ,是乙方在本工程項目中的代表。

        7.4 雙方派駐本工程施工場地的代表,按照本合同約定行使各自派出方的權利,履行派出方的義務。

        7.5 甲方代表在授權范圍內向乙方項目經理發出的任何書面形式的條件和指令,項目經理應予執行。

        8 雙方權利

        8.1 甲方權利

        8.1.1 有權根據工程需要撤換派駐施工場地的代表和監理工程師,但應提前7日書面通知乙方。撤換后代表或監理工程師的權責不變。

        8.1.2 有權監督乙方履行各項合同義務。

        8.1.3 有權審批乙方編制的施工進度計劃。

        8.1.4 有權對工程質量、施工進度進行監督,參加材料、設備驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

        8.2 乙方權利

        8.2.1 有權根據工程需要撤換派駐本工程施工場地的代表,但應提前7日書面通知甲方,撤換后代表的權責不變。

        8.2.2 有權監督甲方履行各項合同義務。

        8.2.3 乙方代表認為甲方代表的指令不合理時,有權在收到甲方代表指令后24小時內向甲方代表提出修改指令的書面報告,如甲方代表堅持執行原指令的決定,乙方代表應予執行,但由于指令錯誤而發生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔。

        9 雙方義務

        9.1 甲方義務

        9.1.1 按約定向乙方支付工程款。

        9.1.2 辦理施工許可證及其他施工所需的審批證件。

        9.1.3 組織乙方和設計單位進行圖紙會審和技術交底工作。

        9.1.4 提供施工場地,并清除影響施工的障礙物及承擔乙方在不騰空場地條件下施工的相應措施費用。

        9.1.5 提供房屋主體結構,水、電、暖風機電設備的技術資料。

        9.1.6 提供施工所需水、電、冬季供暖設備,保證施工期間的需要。

        9.1.7 協調施工場地進行交叉作業的各專業施工單位間的關系,保證工程有序進行。

        9.1.8 嚴格執行國家安全生產和環境保護的有關規定。

        9.1.9 在原有建筑物中進行裝飾裝修工程,要保證建筑結構的安全,并不得有下列行為:

        (1)隨意改動房屋主體和承重結構。

       。2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。

       。3)增加樓、地面荷載。

       。4)破壞地面,層面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

       。5)強令乙方違章作業施工的其他行為。

        凡必須涉及以上所列內容的,應有涉及改動方案的設計圖紙,并對安全使用性出具書面說明。

        9.2 乙方義務

        9.2.1 制定并組織落實施工進度計劃。

        9.2.2 遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音、環境保護和安全生產等管理規定。

        9.2.3 安全施工

        9.2.3.1 應按有關規定,嚴格安全防護和防火措施,并承擔由于管理不善造成的人員及財產損失。非乙方責任造成的損失,由相應責任人承擔。

        9.2.3.2 發生傷亡事故,應在第一時間報有關部門及通知甲方,并按政府有關部門的要求處理。甲方應提供搶救搶險的必要條件,協助處理事故。事故引發的費用由責任方承擔。

        9.2.3.3 按工程及安全需要提供看守和警衛、維修施工使用的照明、圍欄,在動力設備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時,應與甲方協商安全防護措施,經甲方同意后實施,防護費用由甲方承擔。

        9.2.3.4 在未騰空和繼續使用的建筑物內施工的,應制定專用安全和防火措施,以確保建筑物內財產和人身安全。以上措施應報甲方同意,并由甲方承擔相應費用。

        9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前,應負責工程成品保護工作。

        9.2.5 負責施工場地的清潔,符合環境衛生管理的有關規定。

        10 工程驗收

        10.1 隱蔽工程驗收:具備隱蔽條件的工程部位,乙方應在自檢合格后48小時內以書面形式通知甲方代表(監理工程師)驗收,驗收合格并經甲方代表(監理工程師)在檢驗紀錄上簽字后,乙方才可進行隱蔽和繼續施工。

        10.2 竣工驗收

        10.2.1 工程具備竣工驗收條件的,乙方應按國家竣工驗收的'有關規定向甲方提供竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。甲方應在收到報告后7日內組織驗收,并在驗收后28日內書面通知乙方同意或提出修改意見,雙方根據修改工程量的多少約定修改期限。乙方應按甲方意見進行修改并承擔因自身原因造成的修改費用。

        10.2.2 甲方逾期未組織驗收或提出修改意見的,視為工程合格同意驗收,應辦理竣工結算手續。

        10.2.3 竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期,需修改后達到竣工驗收標準的,竣工日期為修改后提請甲方驗收的日期?⒐と掌谝惨暈楸P奁鹗既掌。

        10.2.4 工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的工程,甲方不得使用;如甲方強行使用,則視為竣工驗收合格,由此發生的質量責任及其他責任均由甲方自行承擔。

        10.2.5 因特殊原因部分工程暫時不能竣工的,雙方可簽訂甩項竣工協議處理。

        10.2.6 竣工結算:竣工報告經甲方同意后,乙方按國家有關規定或合同約定向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。甲方自收到報告和結算資料之日起28日內進行審核確認,按合同約定向乙方支付工程尾款,同時甲、乙雙方辦理工程交接手續。甲方無正當理由逾期未辦理竣工結算的,應承擔乙方相應的保管費和利息損失。

        11 違約責任

        11.1 甲、乙方不能按合同約定履行自己的各項義務時應承擔相應的違約責任,包括支付違約金、賠償因違約給對方造成的經濟損失。

        11.2 甲方不能按時支付工程預付款、工程進度款、竣工結算款的,每延誤一日應向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。

        11.3 由于乙方責任延誤工期的,延誤一日乙方應向甲方按已付工程進度款之和的 ‰支付違約金。

        11.4 由于乙方責任導致工程質量和室內環境污染控制不達標的工程,乙方對工程質量不合格的部位應進行徹底返工修理,對室內空氣質量不達標的應進行全面綜合治理,由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。

        11.5 違約方承擔違約責任后,除符合以下情況而中止合同外,雙方均應繼續履行合同,以保持工程的連續性和已施工程的完好:

       。1)合同已無法履行。

       。2)甲、乙方協議停止施工。

        (3)調解要求停止施工。

       。4)仲裁要求停止施工。

        (5)法院要求停止施工。

        12 其他:有關保險、擔保、保修等內容,雙方可以書面形式另行約定,作為本合同附件。

        13 不可抗力:因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但法律另有規定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時,應及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應在合理期限內提供證明。

        14 爭議解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解解決不成的,按下列第 種方式解決:

       。1)依法向 人民法院提請訴訟。

       。2)提交 仲裁委員會仲裁。

        15 合同的生效:本合同經甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

        16 本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份;副本 份,甲方 份,乙方 份。

        17 補充約定:

        甲方(簽章): 乙方(簽章):

        住所: 住所:

        法定代表人: 法定代表人:

        聯系電話: 聯系電話:

        委托代理人: 委托代理人:

        聯系電話: 聯系電話:

        開戶銀行: 開戶銀行:

        賬號: 賬號:

        簽訂時間: 簽訂時間:

        簽訂地點: 簽訂地點:

      工程款合同范本6

        甲方:

        乙方:

        鑒于乙方承攬了甲方開發的位于xx項目中工程,為解決項目遺留問題,甲乙雙方經協商同意用剩余工程款沖抵房款,針對此特達成如下協議:

        1、截止目前,甲方已向乙方累計支付工程款金額¥x元,剩余工程款數額以工程決算單為準;乙方同意用甲方欠付的剩余工程款沖抵甲方開發的位于通泰路東、宏偉街南中力.七里灣項目指定住宅,具體房號、戶型、面積、單價、總房款、套數以決算金額及銷售部正常售價為準。該住宅名下產生的契稅、維修基金、印花稅、辦證費等一切稅費全部由乙方自行承擔。

        2、沖抵房款過程中,若發生工程款不足沖抵房款的話,乙方可采取按揭方式支付,若由于乙方自身原因導致不能辦理按揭手續的,乙方應自接到甲方或銀行不能貸款書面、電話、傳真、手機短信通知后30個工作日內一次性把剩余房款補交完畢,否則,甲方有權單方解除售房合同,并追究乙方差額房款20%的違約金。售房過程中,產生的權利義務以售房合同約定為準,同時乙方有權要求將選定的`房子簽約至符合鄭州市政府關于房產限購政策購房資格的乙方或乙方指定人名下。

        3、沖抵工程中,乙方應向甲方出具相對應金額的合法工程發票,

        甲方需向乙方提供相對應金額的售房發票。

        4、本協議簽訂后,甲乙雙方應繼續履行施工合同約定的后合同義務,如違約,可按照施工合同約定繼續追究對方相應違約責任。

        5、本協議生效后,既視為雙方都同意工程款沖抵房款事實,若一方反悔,違約方應向守約方支付剩余工程款總額20%的違約金。

        6、未盡事宜,另行協商,協商不成提交甲方所在地人民法院訴訟解決。

        7、本協議一式兩份,雙方各持一份,每份具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。

        甲方:______________

        乙方:______________

        _____年_____月_____日

      工程款合同范本7

        發包方(甲方):_________

        承包方(乙方):_________

        經雙方友好協議,甲方將綠化工程確定給乙方施工,為確保如期保質完成本工程,雙方本著互相支持、緊密配合的原則,結合本工程具體情況,明確雙方職責,特簽訂本合同,條款如下:

        1、工程地點:

        昆山周市新鎮橫長涇路南側

        2、工程總造價:

        30000.00元(叁萬圓整)。

        3、工期:

        乙方確保在______年____月____日開工,于______年____月____日完工,工程標準達到合格率98%

        4、開工準備

        甲方前期使施工現場具備施工條件,并在開工后繼續負責解決該工程遺留問題;甲方在施工前準備好施工圖紙、技術交底等工作;乙方接到圖紙后,盡快做出材料計劃、施工組織設計及工程進度計劃報給甲方。

        5、工程款支付

        苗木栽植完畢,經初驗合格后,付合同總額的80%,余款的20%在質保期結束后付清。

        6、工程質量

       。1)所栽苗木質量必須符合工程要求,不得擅自改變苗木品種、規格及質量,所有苗木必須經過甲方驗收合格后方可栽植;

       。2)施工過程中,乙方必須服從甲方的'監督檢查和質量管理,如因質量問題造成返工,其費用由乙方全部負責;

        (3)乙方在施工中要精心組織,確保安全,如有事故發生,后果自負;

       。4)乙方要確保施工現場清潔,及時清理廢棄物。

        7、養護管理和質量要求。

       。1)大樹及時支撐,支柱與樹干相接部分應墊上防護物,以免磨傷樹皮;

       。2)栽植后及時封堰澆透水;

       。3)及時中耕除草、施肥、修剪,確保苗木正常生長;

       。4)苗木要及時防治病蟲害;

       。5)苗木管理期間,必須經常清理各種廢棄物;

       。6)乙方包栽包活(樹死保更換,重新種植),在栽植完工后,要養護苗木15個月,其間發生的費用由乙方負擔。

        8、違約責任

        甲方責任:

       。1)甲方接到乙方的驗收通知書后,及時按期組織驗收,甲方推遲驗收,其間每推遲一天償付給乙方逾期違約金按合同總額0.1%處罰。

        (2)甲方如未按合同規定的時間和數額支付工程款,其間每推遲一天按工程價款的千分之一償付給乙方逾期違約金。 v

        乙方責任:

        (1)工程質量不符合合同的規定,負責無償修補或及時返工,由此造成的損失由乙方自行承擔。

       。2)乙方必須確保在工期內完成施工任務,除不可抗力因素經甲方同意外不能按期完成的,每推遲一天按合同總額0.1%處罰

        9、合同的生效與終止

        本合同自雙方簽字蓋章后生效?⒐そY算,甲方支付完畢,乙方將工程交付甲方后條款終止。

        10、合同份數

        本合同一式兩份,具有同等效力,甲、乙雙方簽字蓋章后各執一份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。

        11、本合同未經事宜,雙方協商解決。

        甲方:_________

        乙方:_________

        _________年____月____日

        _________年____月____日

      工程款合同范本8

        甲方:

        乙方:

        由于甲方欠乙方工程款,以房產抵頂工程款一事達成如下協議:

        一、甲方用以抵頂工程款的房產為建筑面積____平方米,價款小區元。號樓室,元,經甲乙雙方協商就甲方以房

        二、抵頂的房產甲方不得對外出售,由此產生的一切責任由甲方自行負擔,抵頂的房產乙方可以隨時出售,抵頂房產的售房款歸乙方所有。該房暫由雙方簽訂預售合同,在正式辦理房屋產權證時,其產權過戶手續由甲方與乙方指定的購房人辦理,直接辦到乙方指定的購房人名下。甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可與購房人辦理過戶手續。辦理過戶手續所需要費用由購房人按國家現行規定承擔。

        三、抵頂房產的.價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口關配套費用。抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標準。

        四、甲方于____年____月____日前將所抵頂的房屋交付乙方。

        五、如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權等,乙方可以單方解除本協議,甲方應以現金支付所欠工程款元。

        六、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決,如協商不成可向威海市仲裁委員會申請仲裁。

        七、本協議一式四份,雙方各執二份,經雙方簽字蓋章后生效。

        甲方:

        ____年____月____日

        乙方:

        ____年____月____日

      工程款合同范本9

        甲方:_________

        乙方:_________

        甲方因開發建設需要,確定由乙方承包文景路延長居住小區綠化工程施工。根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《陜西省建筑市場管理條例》及有關法律、法規,雙方本著平等互利、誠實守信的原則,經友好協商,達成如下條款,以資雙方共同遵守。

        一、工程概況:

        1、工程名稱:文景路延長居住小區綠化工程

        2、工程地點:西安市文景路

        3、施工工期:工期為日歷天,開工時間由甲方通知乙方,乙方在接到甲方開工通知后七天內進場施工,竣工驗收時間為_________年____月____日,如因甲方交接場地原因影響,工期相應順延。

        二、工程承包內容及形式:

        1、承包內容:根據雙方確認的文景路延長居住小區景觀綠化工程施工圖紙范圍內的綠化;

        2、承包形式:本承工程為工程總價包干。

        三、工程造價、履約保證金及付款方法:

        1、工程造價:本工程總承包價為人民幣_________萬元,(小寫)養護管養費及相關調試費。

        2、履約保證金:乙方在簽訂合同后某日內,向甲方繳納_________萬元作為合同履約保證金,待工程竣工驗收合格后七天內無息退還給乙方。

        3、付款方式:

        (1)施工人員進場開始施工后,按月按工程形象進度付款,經甲方工程監理專業人員驗收簽字后,在次月5日前支付進度款95 %給乙方;

        (2)預留承包總價5 %作為質保金,待質保期滿后,雙方對質量問題無異議后無息退還給乙方。

        四、工程技術標準及質量要求:乙方必須保證本綠化工程符合設計要求、技術要求及國家或現行行業標準。

        五、雙方責任:

        1、甲方責任:

        (1)處理各種變更,并及時現場跟進監督指導,乙方進場7天內雙方進行技術交底;

        (2)負責督促各施工單位及時清除影響乙方施工的障礙物,及時為乙方提供工作面以便乙方進行施工;

        (3)提供乙方用水、用電的接點,水電費由乙方支付,協助為乙方提供住宿及材料堆放地點;

        (4)及時組織辦理各種現場驗收和簽證;

        (5)甲方現場工程師負責現場施工的監督和協調工作,組織甲乙雙方人員參加各種專題工作會議;

        (6)按時支付乙方工程進度款;

        (7)協調好工程總承包和各專業施工隊之間的關系;

        (8)為保證綠化效果甲方有權現場對設計進行調整,調整前與乙方進行充分溝通,并出具書面的變更通知單。

        2、乙方責任:

        (1)乙方必須在進場前7天向甲方提交施工組織方案,由甲方審核確認。

        (2)乙方必須嚴格管理本方工作人員,嚴格遵守甲方現場管理制度,服從甲方工作人員管理,不得從事與本工程無關的活動,否則,造成的后果由乙方全部承擔。

        (3)乙方必須根據由甲方確認的設計圖紙及國家有關行業技術規范按照現行施工技術進行精心施工,工程質量必須符合規范要求。

        (4)施工過程中及保養期所需的水電費由乙方負責并按時交納,生活及住宿由乙方自理。

        (5)乙方必須保證現場文明施工,現場保持整齊有序,并積極配合甲方的現場管理,做到工完場清,不得妨礙其他施工隊的正常施工。

        (6)乙方必須遵守施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定,嚴格按圖紙施工,做好各項施工質量現場記錄,按時完工和交付使用。

        (7)工程竣工驗收前,所有設施和成品由乙方負責保護。

        六、驗收條款:

        1、工程驗收要符合有關國家城鎮綠地園林綠化驗收標準,并按合同附件要求及現場確認進行驗收。

        2、施工過程中發現工程進度和質量問題時,甲方以書面形式通知乙方,乙方必須在24小時內給予答復意見,并在2天內采取有效措施,整改達標后交甲方驗收;否則甲方有權責令停工(甚至終止合同),調換隊伍,整改費用和甲方的直接損失由乙方承擔,工期不得順延。

        七、質量保修及苗木保養:

        1、工程竣工后乙方必須對工程實行免費成活保養,同時為工程提供保修,保養保修期自工程竣工之日起貳年。

        2、保修保養期內,乙方必須派專人對進行日常管理,及時澆水、中耕除草,施肥、修剪,及時防治病蟲害,確保苗木正常生長,養護必須達到國家綠地園林養護表準。

        3、保養保修期內,乙方操作過程中發生的質量問題造成的一切損失由乙方承擔。

        八、違約責任:

        1、本合同嚴禁轉包或分包,若經發現,甲方有權單方解除合同,乙方應無條件退還甲方已付工程款,同時應按合同總額10%向甲方支付違約金。

        2、乙方必須按合同約定工期完成,若無故延誤工期或停工(除人力不可抗拒因素外),乙方每逾期一日,應向甲方支付工程造價千分之五的.違約金,違約金從工程款中扣除。若因甲方問題或非乙方問題引起的工期延誤,經甲方書面確認延誤工期,工期順延。

        3、甲方必須按照上述約定的付款方式按期支付乙方工程款,若因甲方原因未能按期支付,每超過一天,甲方必須按欠付工程款的千分之五向乙方支付違約金。

        九、其他條款:

        1、本合同一式陸份,甲乙雙方各執叁份,自簽字蓋章之日起生效。

        2、本合同附件與本合同具有同樣法律效力。

        3、若本合同執行工程中出現糾紛,雙方通過友好協調解決;若協商解決不成,可通過合同簽約地仲裁委員會仲裁解決;仲裁無法解決的可向合同簽約地人民法院訴訟解決。

        甲方(公章):_________

        乙方(公章):_________

        法定代表人(簽字):_________

        法定代表人(簽字):_________

        _________年____月____日

        _________年____月____日

      工程款合同范本10

        原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________

        被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________

        訴訟請求:

        1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。

        2、本案全部訴訟費用由被告承擔。

        事實與理由:被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。

        ________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。

        在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。

        被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。

        ________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,并在一周內付清所欠的勞務費。

        被告________于當場支付醫療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的`面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。

        雙方經過協商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。

        但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。

        綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。

        依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。

        因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。

        此致__________市__________區人民法院

        具狀人:_________________

        ________年________月________日

      工程款合同范本11


        甲方:

        乙方:

        丙方:

        1.甲方、乙方于 年 月 日簽訂了(a) 項目建設工程合同,合同編號為 ,合同金額為 萬元,(b) 項目建設工程合同,合同編號為 ,合同金額為 萬元;上述兩份合同總額為 萬元,上述合同工程內容均已完成,正在進行結算中,乙方同意以上述合同工程內容的部分工程款購買下述商品房,并轉讓給丙方。(上述兩份合同以下簡稱原合同。)

        2.丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。

        3.乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下。經甲、乙、丙三方友好協商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款暨為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協議:

        一、 以房抵款金額及方式:

        1.乙方同意甲方以位于濰坊市 區 街 號 項目 號 室 房屋房屋抵付甲方所欠工程款 萬元。

        2.抵付方式為雙方互開發票的方式抵付,價款應與《商品房預售合同》中規定的房款一致,該發票僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。

        二、房屋有關狀況:

        1.該商品房建筑面積暫定為 平方米(實際面積以測繪單位最終測繪面積為準),單價 元/平方米,房款總額為 元人民幣。不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少,丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協議為準。

        2.房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費以及物業管理費。以上費用收取種類、額度如有變化。按政府相關文件執行。

        3.以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記在的建筑面積不符,超出或不足的`面積按本合同約定的單價,多退少補。(具體標準參照《商品房預售合同》第 條)

        三、原合同工程結算、付款約定:

        因乙方承攬甲方的工程的原合同正在進行結算中,若結算額或工程進度款扣減甲方已付款額后余款不足房款,其余款項,三方同意為簡化三方之間付款程序,由丙方以現金或按揭貸款直接支付給甲方。

        四、甲方的協助

        1、甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;

        2、甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;

        3、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜,甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。

        4、在原合同規定的工程竣工后,甲、乙雙方確定最終結算額,且乙方、丙方將房款全部交齊完成抵付后,甲方與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。

        五、承諾

        丙方從乙處購得此房,房款交于乙方,并承諾本協議簽訂之日起關于此房的一切經濟糾紛與甲方無關。丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房或索取其他賠償等要求,否則由此給甲方造成的全部損失由乙方承擔賠償責任。

        六、丙方同意按與甲方簽訂《商品房預售合同》規定承擔房屋物業管理費(元/月),不論丙方是否實際入住。

        七、丙方簽訂此合同時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策。該房屋的產權辦理過程中的稅費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補事項時,三分同意為簡化付款程序,由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。

        八、本協議簽訂后,視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成。

        九、本協議未盡事宜,三方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。

        十、本協議在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決;若協商不成,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。

        十一、本協議自三分簽字蓋章之日起生效。本協議一式七份,甲方四分,乙方兩份,丙方一份。

        甲方: 乙方: 丙方:

        日期: 日期: 日期

        工程合同實務問題

        1. 情境:

        建設工程施工合同約定的工程款支付進度比例為:“進度款70%,整體工程驗收合格并取得竣工驗收備案證書后分三期(每期一年)支付至結算價款的95%,剩余5%待質保期滿后支付”。

        2. 問題:

        如果承包人中途解約,工程尚未完工,承包人是否有權要求發包人提前一次性支付全部已完工程價款?發包人是否有權以合同約定的付款進度比例來抗辯?質保金應否在應付工程款中預留暫扣?

        3. 分析:

       。1)如果支持承包人一次性提前支付全部已完工程款的主張,勢必造成發包人提前支付大額工程款的資金壓力;同時也可能誘使承包人惡意解除合同,提前回款,尤其是在承包人墊資施工的情形下;

       。2)但如果支持發包人關于付款進度的抗辯,嚴格按照合同約定比例來支付,又可能涉及到承包人遲遲無法取得工程款的問題,因為即便可以對已完工程進行驗收合格,但有些合同約定的比如“整體工程竣工驗收、取得備案證書、分期付款”等條件往往在短期內無法實現,且很大程度上受發包人因素影響(比如未取得建設審批無法驗收、資金壓力長期停工不復工等等),勢必導致承包人權益遲遲得不到保障。

       。3)此外,由于合同提前移交面臨的質量保修責任未來難以區分,預留質保金無疑會損壞承包人權益,不預留質保金又會對發包人不公。此時是留是付,應當如何抉擇?

      【工程款合同】相關文章:

      工程款合同03-23

      工程款抵房款合同03-10

      工程款協議范本12-28

      工程款糾紛協議08-06

      工程款結算協議03-06

      工程款還款協議03-31

      工程款抵頂房屋合同11-20

      工程款抵房款協議01-27

      工程款結算還款協議03-27

      物業工程款合同書通用03-01

      主站蜘蛛池模板: 丝袜美腿亚洲综合伊人| 亚洲中文无码精品久久不卡| 日韩av一区二区三区四区av| 国产三级伦理视频在线| 视频二区精品中文字幕| 亚洲一区二区在线精品| 津南区| 玉环县| 平和县| 赤壁市| 高雄县| 免费va国产高清不卡大片| 无码人妻中文中字幕一区二区| 丁香九月综合激情| 久久久精品人妻一区二| 日韩高清av一区二区| 精品国产69亚洲一区二区三区| 清水河县| 临猗县| 临汾市| 盱眙县| 亚洲av影片在线观看| 人妻丰满熟妇av一区二区| 国产亚洲欧美另类第一页| 国语国产激情对白在线| 亚洲精品综合在线影院| 久久老子午夜精品无码| 色中文字幕视频在线观看| 国产白浆精品一区二区三区| 成激情人妻视频| 中文字幕熟女一区二区三区| 五月婷婷深开心五月天| 国产精品人成在线观看| 亚洲AV无码乱码精品国产草莓| 亚洲熟妇av不卡一区二区三区 | 在线视频中文字幕二区| WWW拍拍拍| 精品久久久久久国产潘金莲| 蜜桃av多人一区二区三区| 亚洲av优女天堂熟女| 石棉县|