- 相關推薦
園林景觀工程施工合同范本
園林景觀的基本成分可分為兩大類：一類是軟質的東西，如樹木、水體、和風、細雨、陽光、天空;另一類是硬質的東西，如鋪地、墻體、欄桿、景觀構筑。軟質的東西稱軟質景觀，通常是自然的;硬質的東西，稱為硬質景觀，通常是人造的。
園林景觀工程施工合同范本
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程實際情況，簽訂本合同，以資雙方共同遵守。
第一條工程概況
1.工程名稱： 別墅園林景觀工程。
2.工程地點：潤成科技院內
3. 工作內容： 別墅周邊約5000 平方米景觀工程設計及施工，施工內容詳見甲方簽審的施工圖及圖紙會審所涉調整內容。
第二條工期
本工程工期為60 天，自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日( 現場具備開工條件)開始計算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延誤，工期順延。
(一)如遇下列原因工期順延：
1.未及時簽審施工圖紙和施工組織計劃;
2.設計變更;
3.甲方未能按期提交施工場地;
4.連續4 小時遇雨和停水、停電;
5.未按合同規定時間撥付工程款項;
6.遇不可抗拒因素。
(二)竣工驗收：
1.甲方在收到乙方竣工報告的5 日內組織驗收，否則視為默認工程合格并進行竣工結算;
2. 若未能通過竣工驗收，雙方應確定整改方式及時間，再次驗收程序同上。
第三條 工程合同價款及支付方式
1.經雙方商定本項目免收設計費,本工程暫定造價520000元 (預算詳見“合同附件一”) ;
2.本工程按甲方審定預算中各項目的綜合單價辦理結算;
3.結算工程量以現場實際收方量為準。
4.合同簽訂后5 日內,甲方支付乙方工程預付款100000 元整;
5.工程竣工并驗收合格后15 日內，雙方按合同第三條第2、第3 款辦理結算,結算后一個月內甲方向乙方付至結算總額的95%,余結算總額的5%作為保修金,保修期滿后甲方付清余款。
第四條 關于設計調整(更改)
本工程涉及設計調整(更改)工程項目，待調整資料完善并經甲方簽審后，工程量及造價按本合同第三條進行增減。
第五條保修期
1. 保修期：從乙方遞交竣工報告后的第七日起算,保修責任按國家有關規定執行。其中植物保活期一年，工程部分保修期為一年。
2.成活率：植物管護移交時按行規達到95%的成活率。
第六條 雙方的責任
(一)甲方責任：
1.保證施工場地具備開工條件，保證施工所需用水、用電;
2. 合同簽定后三日內審定乙方的施工組織計劃及施工圖，并以書面形式通知乙方;
3.負責協助辦理施工的各項進場手續。
4.負責協調現場各施工單位間的關系;
5.若施工變更應以書面形式通知乙方;
6.按合同規定時間按時付款。
(二)乙方責任：
1.按甲方簽審的施工圖和確定的變更通知內容，結合有關規范組織施工;
2.接受甲方指派監理公司的監理及甲方現場代表的管理;
3.文明施工，安全生產，確保工程質量，按期完工;
4.負責施工中的成品保護;
第七條 甲、乙雙方現場代表及責任
1.甲方現場代表：甲方代表作為現場簽證代表;
2.乙方現場代表：乙方代表作為接受甲方書面通知的代表
第八條 材料的認定及采購
1. 乙方應按設計要求對材料自行采購，涉及裝飾及燈具材料需經甲方認定后方可采購。
2 .設計材料變更須經甲方認定并以書面形式通知乙方后，乙方方可購買。
第九條違約責任
(一)甲方違約責任：
1.甲方未履行合同規定的義務，除順延竣工期外，還應賠償乙方因此發生的實際損失;
2.甲方對工程中途停建、緩建或由于設計變更造成的停工，應采取措施補救或減少損失，同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機械設備調運等實際損失;
3.甲方超過合同規定期限驗收或未按合同規定付款，每超一日，按合同總額的5‰向乙方支付逾期違約金。
(二)乙方違約責任：
乙方未按合同規定完成工程，且無故拖延時間影響工程進度，每延一日，按合同總額的5‰向甲方支付違約金。
第十條 爭議解決方式
在合同履行中，雙方因履行合同發生爭議， 應協商解決。協商無果，雙方約定向施工所在地人民法院起訴。
第十一條本合同經雙方簽字蓋章后生效。
第十二條未盡事宜，雙方協商解決。
第十三條本合同一式四份，雙方各執二份，均具同等法律效力。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代表人： 代表人：
本合同簽訂日期 年 月 日
【園林景觀工程施工合同】相關文章：
園林景觀工程施工合同02-14
(合集)園林景觀工程施工合同10-12
園林景觀工程施工合同書04-28
園林景觀工程施工合同4篇03-24
園林景觀施工合同03-24
園林景觀設計合同03-16
園林景觀設計合同12-06
園林景觀合同范本02-04
園林景觀綠化合同10-09
園林景觀綠化施工合同04-15